承包人可索赔的设备费用不包括()。

发表时间：2024-07-22 15:57:58 来源：网友投稿

承包人可索赔的设备费用不包括()。

A 、设备租赁费

B 、机械台班费

C 、机械折旧费

D 、工作效率降低的损失费

【正确答案：D】

劳动力。承包人向发包人索赔不包含动力费，因为是劳动力，工作时的燃油动力费用都不包赔，发包人供应的材料没有及时到货，属于承包人可以索赔的事项。在索赔费用的组成中，承包人自有机械设备的窝工。

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；

2、工程设计变更导致工期延长的损失；

3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；

4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

施工索赔费用主要有以下方面：

第一人工费，指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用，包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。

包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。

第二材料费，包括实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨的部分。

因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。第六利息，包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息。

施工索赔中一般以下费用是不允许索赔的：

1、承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用；

2、承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用；

3、承包商进行索赔工作的准备费用；

4、索赔款处理期间的利息；

5、工程有关的保险费用。

免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！