下列关于固定总价合同的说法中,正确的是( )。

下列关于固定总价合同的说法中,正确的是( )。

A 、固定总价合同因为有比较成熟的法规和先例的经验,在国际上被广泛接受和采用

B 、对业主而言,在合同签订时不可以基本确定项目的总投资额,对投资控制不利

C 、在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下,业主承担了较大的风险,承包商的风险较小

D 、固定总价合同中业主承担了全部的工作量和价格的风险

参考答案:

【正确答案：A】

对业主而言,在合同签订时可以基本确定项目的总投资额,对投资控制有利;在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下,业主和承包商都承担了相同的风险;固定总价合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险

关于固定总价合同的说法，正确的有

固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少。在这种合同中，价格保持不变，除非采购双方均同意改变。对项目团队是低风险的，因为不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付出多于固定价格的部分。但对供应商来说这种合同是高风险的，因为如果完成项目后的成本高于原计划成本，供应商将只能赚到比预计要低的利润，甚至出现亏损。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：

（一）行为人具有相应的民事行为能力；

（二）意思表示真实；

（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

固定总价合同由承包商承担全部风险，则采用固定总价合同对业主有利。你觉得这种说法对吗？为什么 ？

固定总价又称“闭口价”、“包死价”。提到固定总价风险，大部分人都会提及“低价中标”，但事实上固定总价风险的本质并不是投标报价低，而是承包商由此承担全部“量”和“价”的风险。

1

首先承包商“价”的风险。对于承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商要承担的是价格风险，其投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨风险均由承包商自行承担。

2

其次承包商“量”的风险。在固定总价合同中，发包人往往只提供设计图纸和说明，承包商在报价时要自己计算工程量，再根据申报的综合单价，得出合同总价。即便发包人提供工程量清单，也仅仅是承包商投标报价的参考，发包人往往声明不对工程量的计算错误负责。由此承包商还要承担工程量漏算、错算的风险。

一、风险来源

对于固定总价的风险来源，这里主要以工程总承包与施工总承包两种工程管理模式进行具体分析：

工程总承包模式项目

工程总承包模式下，承包商依据可研、方案设计或初步设计，在满足“雇主要求”条件下，依靠技术能力和资源整合能力进行设计，并以设计为核心完成采购和施工。在固定总价模式下，承包商存在以下风险：

1

投标报价风险。承包商依据可研、方案设计或初步设计进行投标报价，承包商在报价时要自己计算工程量，再根据其申报的综合单价，得出合同总价，其投标报价是根据规范标准、设计要求并依据自身经验作出的。对于大部分承包商而言，其更加擅长也更有经验进行施工图设计下的投标报价，而基于可研、方案设计或初步设计、甚至“雇主要求”所作的投标报价，由于缺乏经验，容易出现投标价格过高或过低的情况，价格过高则不中标，价格过低则亏损。

2

设计能力风险。传统施工单位承揽工程总承包项目后，设计工作由自身完成的较少，绝大多数项目设计要么投标时即与设计单位组成联合体，要么设计分包给其他设计单位，有时甚至是业主指定设计单位。鉴于目前工程总承包项目设计费用单独计取，因此在工程总承包固定总价模式下，往往出现设计单位在设计时只管满足雇主要求，而不顾承包商的施工成本的情形，由此造成设计与造价脱离、固定总价“包不住”的风险，设计进度迟延风险，甚至出现有的承包商技术能力不足、设计及工程不能满足质量验收等问题。

3

变更计价风险。对于工程总承包项目，在设计确认前，如发生变更、项目基础资料及现场障碍资料的变化等情形，承包商应及时据此申请变更计价；在设计确认后，承包商按图施工，设计是施工的进度、成本管理的基础，在设计确认后施工过程中，若因业主的原因导致经确认的设计发生变更，承包商可申请变更计价。因此承包商要高度重视设计的业主确认工作，并以此作为变更计价方式的重要分割点。

4

市场涨价风险。固定总价往往约定人材机的涨价风险由承包商自己承担，不因市场价格波动而调整，包死在固定总价内。

5

项目验收风险。与一般房建项目施工总承包不同，工程总承包项目的验收更为复杂，除了项目验收满足规范要求外，有的项目还涉及试车、试运行环节。

施工总承包模式项目

施工总承包模式下，承包商按照设计要求和雇主要求完成合同内自施部分施工，并协助业主对指定分包、甲供材和平行发包部分（如有）进行总承包服务和管理。

该等模式下除了上述提及的投标报价风险、市场涨价风险外，其他风险还包括如：设计责任；专业工程；对第三人损害；地质条件；对甲供材、指定分包、平行发包的质量及进度责任等。

二、条款效力

当合同中约定了固定价格条款，应当如何认定效力及如何突破呢？

固定总价条款与“清单规范”

有人主张可以以“清单规范”突破固定总价条款。其主张《建设工程工程量清单计价规范》规定：

1

使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价；

2

建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围；

3

由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应当由发包人承担：

1.国家法律、法规、规章和政策发生变化；

2.省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；

3.由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整等。

笔者认为该主张较难实现。因为清单计价规范本身一般不构成合同的组成部分，清单计价规范效力一般也是低于合同的，只有当合同条款违反国家法律、行政法规的强制性规定时，该条款才不适用。因此合同中的固定总价条款与清单计价规范冲突时，一般应以合同约定为准，除非合同中明确约定按照清单计价规范规定执行且其解释顺序、效力高于固定总价条款，此时清单规范才能突破固定总价条款。

固定总价条款与“显失公平”

有人主张可以以“显示公平”突破固定总价条款，其主张：

《民法总则》第一百五十一条

显失公平的民事法律行为的效力”的规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《合同法》第五十四条

“可撤销合同”规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

（一）因重大误解订立的；

（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。”

而笔者认为该等主张不成立。发包人招标时已经就项目相关风险和招标要求进行提示，投标人是在知晓项目招标要求的情况下自愿应标的；而且，签订合同时约定固定总价是对未来可能发生结果的一种预判与风险“闭口”，未来实际结算价格可能高于闭口总价，也可能低于闭口总价，是一种约定风险的承担，不存在“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的”，故该等主张不能突破固定总价条款的约定。

固定总价条款与“情势变更”

有人主张可以以“情势变更”突破固定总价条款，其主张：

1

最高人民法院印发的《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》中提出，审慎适用情势变更原则，合理调整双方利益关系。为防止情势变更原则被滥用而影响市场正常的交易秩序，人民法院决定适用情势变更原则作出判决的，应当按照最高人民法院《关于正确适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）服务党和国家工作大局的通知》（法〔2009〕165号）的要求，严格履行适用情势变更的相关审核程序。

2

最高人民法院《关于正确适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）服务党和国家工作大局的通知》规定：“二、严格适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条 为了因应经济形势的发展变化，使审判工作达到法律效果与社会效果的统一，根据民法通则、合同法规定的原则和精神，解释第二十六条规定：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或解除。对于上述解释条文，各级人民法院务必正确理解、慎重适用。如果根据案件的特殊情况，确需在个案中适用的，应当由高级人民法院审核。必要时应报请最高人民法院审核。”

根据如上相关规定可知，法院审慎适用“情势变更”，如果根据案件的特殊情况，确需在个案中适用的，应当由高级人民法院审核。必要时应报请最高人民法院审核。而且其在司法判例中也较为少见，该等主张较难实现。

综上分析由于建设工程计价采用市场竞争与调节机制，所以合同固定总价条款是具备法律效力的；即使合同被认定无效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，仍然参照合同约定的计价方式结算工程价款。

因此固定总价的突破原则以重新协商计价，进行合同变更为宜，介于此，固定总价条款有效约束的前提下，其风险应对就显得尤为重要。

三、风险应对

抓投标询价

1

对于工程总承包项目，投标人要提升自身“概预算”水平，在项目仅有可研、方案设计或初步设计时，对工程项目进行准确估价。

2

投标人在投标前，应厘清信息价与市场价的关系、业主指定品牌的投标价与采购价差异、承包商自选品牌的投标价与采购价的差异等情况。

抓设计确认

固定总价很多情况下，其价款确定但施工内容未必确认。因此承包商要尽快确定施工内容，即完成施工图设计的业主确认。若设计不能“定型”，则成本不能固定，业主变更不明显，加之突破固定总价本身存在难度，所以设计的迟迟不定，对承包商极为不利。同时笔者认为，设计确认之后的变更，应按照施工总承包的变更计价处理。

抓承包范围

重点关注：项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；工程勘察、总体规划方案；工程设计（方案设计、技术设计、施工图设计）；工程采购和施工；试运行和生产运营组织；项目维护及物业管理等内容。

抓风险范围

1

工程量清单准确性风险：包含清单缺项、漏项，工程量偏差；

2

办理施工相关许可：包含建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准；

3

移交施工工作面的时间和质量风险；

4

施工条件风险：临时水电、临时用地、道路交通等；

5

基础资料风险：地质勘察资料、地下障碍资料、周边管线资料、设计资料等提供时间和准确性；

6

测量基准点、基准线和水准点等资料的提供时间和准确性；

7

人、材、机价格调整；

8

法律、法规、政策变化引起工程变更；

9

工程量增减。

抓概算控制

承包商应明晰项目概算金额，在施工过程中合理控制建设规模，避免项目超概；若非因承包商原因导致项目超概，承包商应在过程中要求业主予以确认并要求业主去调整概算。

有人有二级建造师的施工管理考试真题吗？

二级建造师考试真题及答案（网友版）可到优路教育官网查看

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。

A.决策-设计-施工-动用前准备

B.决策-施工-动用前准备-保修期

C.设计前准备-设计-施工-动用前准备

D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期

2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。

A.承担施工任务并对其质量负责

B.与分包方和供货方直接签订合同

C.承担对分包方的组织和管理责任

D.负责组织和指挥总承包单位的施工

3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。

A.提出问题

B.决策

C.执行

D.检查

4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。

A.合同管理部

B.计划管理部

C.财务管理部

D.项目管理部

5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。

A.编制资源需求计划

B.编制施工准备工作计划

C.拟定施工方案

D.计算主要技术经济指标

6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。

A.收集项目目标的实际值

B.对项目目标进行分解

C.将项目目标的实际值和计划值相比较

D.对产生的偏差采取纠偏措施

7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；

②编制施工总进度计划；

③编制施工总进度规划；

④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。

A.②③①④

B.②③④①

C.③②①④

D.③②④①

8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。

A.项目经理

B.组织体系

C.施工方案

D.信息技术

9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。

A.归档文件用原件和复印件均可

B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求

D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制

10.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。

A.既有内向箭线，又有外向箭线

B.只有外向箭线，没有内向箭线

C.只有内向箭线，没有外向箭线

D.既无内向箭线，又无外向箭线

11.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。

A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间

B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间

C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间

D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值

12.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改

B.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告

C.对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告

D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

13.根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。

A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价

14.根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。

A.承包人实际施工的工程量

B.承包人因施工需要自行变更后的工程量

C.承包人调整施工方案后的工程量

D.总价合同各项目的工程量

15.由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。

A.采购方收货戳记的日期

B.供货方按照合同规定通知的提货日期

C.供货方发运产品时承运单位签发的日期

D.采购方向承运单位提出申请的日期

16.下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。

A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.采用网络计划方法编制进度计划

C.分析工程设计变更的必要性和可能性

D.编制与进度相适应的资源需求计划

17.编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。

A.合理安排施工企业计划周期内的生产活动

B.具体指导建设工程施工

C.确定项目实施计划周期内的资金需求

D.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证

18.根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧前工作是（ ）。

A.确定项目的工作编码

B.调查研究和资料收集

C.进行项目结构分析

D.进行进度计划系统的结构分析

19.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。

A.收集准备索赔资料

B.编写法律诉讼文件

C.防止对方提出索赔

D.发出最终索赔通知

21.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。

A.造价鉴定机构

B.造价咨询人

C.监理人

D.政府造价管理部门

22.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j），以下说法正确的是（ ）。

A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差

B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差

C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差

D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

23.某土方工程采用单价合同方式，投标报价总价为30万，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m³，则结算工程款应为（ ）万元。

A.23B.20C.30D.35

24.采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划图，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。

A.所有工作均按最早开始时间开始

B.关键工作均按最迟开始时间开始

C.关键工作均按最早开始时间开始

D.所有工作均按最迟开始时间开始

25.关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。

A.管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制

B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价

C.管理评市是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

D.管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价

26.根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。

A.奖金

B.计时工资或计件工资

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

27.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。

A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人

员生命财产办理保险

B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用

C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用

D. 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险井支付费用

28.某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。

A.专项应急预案

B.综合应急预案

C.现场应急预案

D.现场处置方案

29.某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³。完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖士方综合单价为（ ）元/m³。

A. 29.88B. 47.80C. 42.40D. 44.60

30.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（ ）。

A.提高各类施工设施的可靠性B.隔离危险物质

C.设置安全监控系统D.改善作业环境

31.绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。

A.绘制时标计划表B.定位起点节点

C.确定时间坐标长度D.绘制0时标网络计划

32.对于业主而言成本加酬金合同的优点是（ ）。

A.有利于控制投资

B.可通过分段施工缩减工期

C.不承担工程量变化的风险

D.不需介入工程施工的管理

33.对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。

A.评价财务管理效果

B.核算企业经商效益

C.考核项目管理绩效

D.评价项目成本效益

34根据建设工程质量责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。

A.建设工程实际使用年限

B.建设单位要求年限

C.缺陷责任期

D.建筑工程设计使用年限

35.某建设工程网络计划如下图。工作c的自由时差是（ ）天。

A.2B.0C.1D.3

36.关于施工企业质量管理体系文件构成的说法正确的是（ ）。

A.质量计划是纲领性文件

B.质量记录应阐述企业质量目标和方针

C.质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限

D.程序文件是质量手册的支持性文件

37.某分部分项工程预算单价为300元/m3,计划1个月完成工程量100m3，实际施工中用了两个月（匀速）完成工程量160m3，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m3，则该分部分项工程的费用偏差为（ ）元。

A.4800 B.-4800C.18000 D.-48000

38.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。

A.14 B.7C.28 D.30

39.建设工程施工过程中对分部工程质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。

A.分项工程质量验收 B.质量控制资料验收

C.主体结构功能检测 D.观感质量验收

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。

A.50% B.90%C.60% D.100%

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。

A.施工单价实际完成的工程量

B.合同中约定应给予计量的工程量

C.以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量

D.合同中约定应给予计算并实际完成的工程量

42.在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。

A.主控项目的检验结果

B.资料检查完成、合格和主控项目检验结果

C.主控项目和一般项目的检验结果

D.资料检查完整、合格和一般项目的检验结果

43.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。

A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡

B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤

C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤

D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元

44.关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。

A.施工现场要设置半封闭的围挡

B.施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m

C.施工现场主要场地应硬化

D.专职安全员为现场文明施工的第一责任人

45.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但是应在48小时内向（ ）提交书面报告。

A.承包方法定代表人和总监理工程师

B.发包人代表和总监理工程师

C.监督职能部门和承包方法定代表人

D.政府职能监督部门和发包人代表

46.施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。

A.施工项目经理

B.总监理工程师

C.甲方工程师

D.项目技术负责人

47.根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。

A.施工中发生设计变更增加的费用

B.业主提供了暂估价的材料采购费用

C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用

D.因施工缺陷造成的工程维修费用

48.下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。

A.人

B.机械

C.材料

D.环境

49.编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。

A.有效工作时间

B.低负荷下的工作时间

C.有根据地降低负荷下的工作时间

D.非施工本身造成的停工时间

50.关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。

A.横道图的一行只能表达一项工作

B.工作的简要说明必须放在表头内

C.横道图不能表达工作间的逻辑关系

D.横道图的工作可按项目对象排序

51.某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（ ）。

A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算

B.修改工程量后进行报价

C.按业主要求工程量修改单价后报价

D.采用不平衡报价法提高该项工程报价

52.某建设工程施工中发生触电事故，项目部对工人进行安全用电操作教育，并对配电箱、用电线路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中（ ）。

A.直接隐患与间接隐患并治原则

B.预防与减灾并重处理原则

C.动态处理原则

D.单项隐患综合处理原则

53.根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。

A.施工组织设计

B.施工总体规划

C.工程承包合同

D.项目管理目标责任书

54.关于建设工程专业分包人的说法,正确的是（ ）。

A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令

B.分包人不能直接致函给发包人

C.分包人可直接致函监理人,对相关指令进行澄清

D.分包人在接到监理人要求后,可不执行承包人的指令

55.与平行发包模式相比,施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。

A.合同管理工作量增大

B.组织协调工作量增大

C.建设周期比较长,对项目总进度控制不利

D.开工前合同价不明确,不利于对总造价的早期控制

56.关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法,正确的是（ ）。

A.存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理

B.所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识

C.施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网

D.现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

57.建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。

A.事故处理鉴定验收

B.事故调查

C.事故原因分析

D.制订事故处理技术方案

58.根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。

A.事故企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构

B.若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序

C.旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令

D.旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理

59.编制人工定额时，由于作业前准备不充分造成的停工时间应计入（ ）。

A.多余和偶然时间

B.施工本身造成的停工时间

C.非施工本身造成的停工时间

D.不可避免中断时间

60.对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。

A.月（季）成本分析

B.年度成本分析

C.分部分项工程成本分析

D.竣工成本分析

61.政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。

A.施工过程 B.竣工验收阶段

C.项目开工前 D.家里档案阶段

62.根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。

A.施工进度横道图 B.大型机械布置位置图

C.施工现场交通组织图 D.施工现场平面布置图

63.下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。

A.单价合同 B.成本加酬金合同

C.固定总价合同 D.变动总价合同

64.根据《质量管理体系 基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。

A.质量通病 B.质量缺陷C.质量问题 D.质量事故

65.建设工程主体结构施工中，政府质量监督结构安排监督质量检查的频率至少是（ ）。

A.每周一次 B.每旬一次C.每月一次 D.每季度一次

66.根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。

A.经济与管理 B.组织C.工程环境 D.技术

67.关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。

A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值

B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值

C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间

D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间

68.索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。

A.质量、成本 B.安全、工期C.工期、费用 D.标准、信息

69.建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。

A.过程管理 B.质量计划C.PDCA循环 D.质量手册

70.某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工。承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日，承包商租赁的挖土机窝工2个台班。挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班；承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）。

A.4800B.5200C.5400 D.5800

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项0.5分）

71.影响建设工程周转性材料的消耗的因素有（ ）。

A.每一次制造时的材料消耗

B.施工工艺流程

C.每周转使用一次时的材料损耗

D.周转使用次数

E.周转材料的最终回收和回收折价

72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。

A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理

B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告

C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件

D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任

E.发包人接收承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理

73.大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。

A.项目实施总体部署

B.总进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.施工准备与资源配置计划

E.总进度目标实现的条件和应采取的措施

74.关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（ ）。

A.项目结构分解应结合项目进展的总体需要

B.项目结构分解应结合项目合同结构的特点

C.每一个项目只能有一种项目结构分解方法

D.项目结构分解应结合项目组织结构的特点

E.单体项目也可进行项目结构分解

75.根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工组应（ ）。

A.按规范要求统一折叠

B.由建设单位负责编制

C.制定总说明及专业说明

D.有一般性变更时必须重新绘制

E.真实反映项目竣工验收时实际情况

76.在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有（ ）。

A.对外进行纳税申报

B.制定企业经营目标

C.选择施工作业队伍

D.组织项目管理班子

E.指挥工程项目建设的生产经营活动

77.建设工程施工组织总设计的编制依据有( )。

A.相关规范、法律

B.合同文件

C.施工企业资源配置情况

D.建设地区基础资料

E.工程施工图纸及标准图

78.某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有( ）。

A.检查参与工程建设各方的组织机构

B.检查参与工程建设各方的质量行为

C.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况

D.审查参与工程建设各方人员资格证书

E.监督基础分部工程验收

79.建设工程索赔成立应当同时具备的条件有( )。

A.造成的费用增加数额已得到第三方核认

B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出

C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任

D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告

E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告

80.根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》，对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（ ）。

A.设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见

B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任

C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗

D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针

E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

81.下列工作内容中属于合同实施偏差分析的有（ ）。

A.产生偏差的原因分析 B.实施偏差的责任分析

C.合同实施趋势分析 D.实施偏差的费用分析

E.合同终止的原因分析

82.根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。

A.终检局限性大 B.控制的难度大

C.控制的成本高 D.需要控制的因素多

E.过程控制要求高

83.某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令，60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。

A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工

B.不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工

C.如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

D.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

E.要求发包人延长工期，支付合理利润

84.某建设工程网络计划如下图（时间单位：月）。该网络计划的关键线路有（ ）。

A.①-②-⑤-⑦-⑩ B.①-④-⑥-⑧-⑩

C.①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ D.①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩

E.①-④-⑥-⑧-⑨-⑩

85.下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。

A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告

C.设计委托合同D.施工记录

E.现场制备材料的质量证明资料

86.若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。

A.报价计算错误的风险B.物价、人工费上涨的风险

C.工程变更的风险D.设计深度不够导致误差的风险

E.投资失控的风险

87.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。

A.建设工程项目施工进度计划应根据企业的是工程生产计划合理安排

B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程

C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制

D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴

E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划

88.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。

A.其他项目费B.企业管理费C.规费

D.利润E.税金

89.建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。

A.竣工工程实际成本B.施工成本降低额

C.施工成本降低率D.局部成本偏差

E.累计成本偏差

90.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有（ ）。

A.不立即组织事故抢救

B.伪造或者故意破坏事故现场

C.在事故调查处理期间擅离职守

D.谎报或者瞒报事故

E.迟报或者漏报事故

91.下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。

A.事故现场会B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育D.安全生产会议

E.安全活动日

92.为了有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。

A.加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置

B.加强机械调度，避免窝工

C.加强现场设备维护保养，避免不当使用造成设备停置

D.做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量

E.尽量采用租赁的方式，降低设备购置费

93.下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。

A.进行技术培训

B.成立质量管理小组

C.编制施工质量计划

D.分解施工质量目标

E.建立质量信息系统

94.关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。

A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议

B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准

C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人

D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截至时间

E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源

95.根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。

A.进度计划实施工程中存在的问题分析

B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响

C.进度的预测

D.进度计划的完整性分析

E.进度计划实施情况的综合描述