下列情形中,承包人不可以提起索赔的事件是()。

下列情形中,承包人不可以提起索赔的事件是()。

A、法规变化

B、对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格

C、因工程变更造成的时间损失

D、不可抗力导致承包人的设备损坏

参考答案:

【正确答案：D】

本题考查的是施工合同索赔的依据和证据。构成工程项目索赔条件的事件有:发包人违反合同;工程变更;监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切、不可抗力导致的施工条件的改变;发包人提出提前完成项目或缩短工期;发包人延误支付期限;合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷修复;非承包人原因导致工程暂时停工;物价上涨、法规变化及其他。故，本题选D

下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是( )。

D

答案解析：

根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。故选C。

工程施工过程中若发生索赔事件,下列情况哪个一般不允许索赔?

工程施工过程中若发生索赔事件，不允许索赔的有，承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用。 承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用。承包商进行索赔工作的准备费用。 索赔款处理期间的利息。 工程有关的保险费用。

法律分析

根据相关法律规定，建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的某个情况，造成工期延误和施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的某个经济损失。施工索赔中一般哪些费用是不允许索赔的。一，承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用。二， 承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用。三，承包商进行索赔工作的准备费用。四，索赔款处理期间的利息。五，工程有关的保险费用。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。工程索赔的原则包括要以合同为依据、及时提交索赔意向书、必须注意资料的积累。值得注意的是，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录，计算资料及相关的证明材料。必须以合同为依据，施工企业必须对合同条件，协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。及时提交索赔意向书，根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目分部分项目工程名称，索赔事由及依据，事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。

法律依据

《中华人民共和国民法典》 第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

建筑工程索赔成立的前提条件

建筑工程索赔成立的前提条件

建筑工程索赔成立的前提条件，索赔是工程承包中经常发生的正常现象，工程的建设过程中可能会遇到一些的问题，损害一些工友的利益。那么建筑工程索赔成立的前提条件是什么呢？

建筑工程索赔成立的前提条件1

一、建设工程索赔成立的前提条件有

1.索赔成立的前提条件。索赔的成立要同时具备以下三个前提条件：

（1）承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

（2）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

（3）造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

2.构成施工项目索赔条件的事件。索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有：

（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

（2）发包人延误支付期限造成承包人的损失

（3）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的`费用增加

（4）对于合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用

（5）因为监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加

（6）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失

（7）非承包人的原因导致工程暂时停工

（8）物价上涨，法规变化及其他。

二、什么是建设工程索赔

建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。

三、建设工程合同索赔的依据

《民法通则》、《合同法》以及《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》等都有涉及工程索赔的条款，可以作为推行工程索赔的法律依据。

建筑工程索赔成立的前提条件2

工程索赔是一种双向的风险管理机制，即承包商可以向业主单位申请索赔，业主单位也可以向承包商进行反索赔。工程索赔主要包括“经济补偿”与“工期顺延”。

从合同风险管理来看，工程索赔，实际是对工程承包合同缺陷的一种补充完善，是业主单位与项目承包商承担相应风险责任比例的再次分配，是合同风险管理的有效实施。

工程索赔成立条件：

1.需要有构成施工项目索赔条件的事件；

2、索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：①对照合同，事件已造成了承包人或发包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于本方的行为责任或风险；

③承包方或发包方均按照合同规定的程序和时间提交索赔的意向通知和索赔报告。

律师补充：

隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

建筑工程索赔成立的前提条件3

法律分析：工程索赔成立的条件：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；

2、因工程变更，造成时间和费用的损失；

3、缩短工期而造成承包人的费用增加；

4、非承包人的原因暂时停工；

5、延期支付造成承包人的损失；

6、不可抗力。

法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

验收合格的发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

合同解除后已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。