装修迟迟不完工怎么办

1、首先分析造成不完工的原因。这是必须充分弄清楚的一步，因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。

2、责任在业主的情况：业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。

3、责任在装修公司的情况：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。

哪些方法可以确保装修高效完成

1、选择好装修公司：装修是一个复杂的工程，需要很专业的管理才可以很顺利的完成，所以装修公司的选择就应该看其是否有足够的管理能力，能否对施工资源进行合理的调度。当然装修也不能一味的求快，而应该选择好的装修公司，将工期控制在合理的范围中。

2、细察装修项目：一些业主在签订装修合同的时候没有认真阅读装修公司的各种规定，结果导致装修公司等因为各种理由提出更改方案的要求，造成工期的延误。所以说开工前一定要和设计师、装修公司沟通好，确定好方案后就不要轻易改动。这样即使遇到恶意增项的，也可以拿出凭证要求装修公司承担超支的费用。

3、材料的供应要及时：如果选择的是半包装修，就要自己购买主材，因为对装修建材了解不多，所以导致主材无法按时进场，施工队也就无法按时施工。所以如果业主选择了半包或是清包，就要提前了解相关信息，对主材采购、装修流程等都做到心中有数，及时将需要的主材准备好，保证各个工序的紧密衔接，不对施工造成影响。

4、验收与工程款及时结算：装修中有些项目是阶段性验收和阶段性结算的，之后在验收合格了之后才可以进行下一项，如果业主没有及时的验收，就会影响到工期。另外有些工程的付款方式是分期付款，如果业主没有及时的结算阶段性的工程款，同样可能造成装修延期。所以说业主就要提前咨询施工方，哪些需要签字确认验收的，安排好时间，尽量的不拖延。同时也要准备好工程款，防止因为未及时支付而造成停工的情况。

5、验收时把好质量关：有时候业主验收时发现不合格，就会要求重新整改，而这样必然就会造成时间上的拖延，同时对其他的工序等造成影响，确实是有些难以控制。但是如果选择的是专业的有资质的装修公司的话，只要不推脱责任，即使的进行补救的话，也不会浪费太多的时间。

我装修房子找的装修公司说是3.4个月完事现在五个月了还没完事咋办？

【算一算你家装修要花多少钱】

业主先跟装修公司协商，找到合适的方法解决。如果双方协商一致。继续由装修公司装修，那双方就需要重新签订工期延误的协议书，明确工期和赔偿金额，双方签字认可。反之如果双方无法协商，可到法院起诉，要求装修公司关于装修延期事宜给予赔偿，注意起诉时，业主要提供装修合同、付款收据及其它一些证据。

根据我国《民法典》第582条规定，不履行合同合约定的，当事人要定承担违约责任。对违约责任不明确，可根据受损害方损失大小要求对方承担维修、更换或减少价款等。如装修公司是恶意拖延工期的，违反了合同约定的期限，可要求其承担违约责任，如果合同没有关于工期的约定，可要求装修公司其遵守信用原则，或收集拖延工期的相关证据，提起诉讼。

选择装修公司，不要求快。正规的装修公司施工工期正常时间为1—3个月，这个时间可保持完成。而有些业主急于入住新房，会选择承诺工期短的装修公司，这些公司中难免会有不成熟的施工队，在施工马虎，不重视装修质量等。为了防止工期延误况，建议业主装修前要做详细规划。其次验收和结算工程款要及时，防止款项未支付而延误工期。

【输入面积，免费获取装修报价】

装修公司逾期完工怎么赔偿

装修到期完工一般要承担违约责任，可以要求赔偿违约金。 装修合同到期未完工要承担违约责任。看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任，如果有就可以请求其承担约定的违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。在家庭装修中，一般因为装修队的原因导致工期延误，需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任，没有具体的数额，双方由约定的，从其约定。在大型的建设项目中，时间是施工的基本要素，建设方和承包商在合同条款中一致同意，如果承包商不能在规定的日期前完成项目，则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。

一、签订合同时有以下注意事项：

1、核实对方当事人的主体资格，对方为法人的，要到工商部门查询工商资料，或实地考察，要核实订约人是否经其所在公司授权委托；

2、尽量采用书面形式订立合同；

3、核实合同条款，确保合同条款与协商内容一致。

二、合同签订的流程为：

1、资信审查，包括资格审查和信用审查。

2、洽谈协商，当事人就合同条款进行协商达成一致意见；。

3、拟定合同文书，完备合同条款。

法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

装修没有按时完工怎么处理？

1、首先分析造成不完工的原因。这是必须充分弄清楚的一步，因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。

2、责任在业主的情况：业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。

3、责任在装修公司的情况：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。