当前位置:新励学网 > 建筑专业 > 装修房子未按时完工怎么起诉

装修房子未按时完工怎么起诉

发表时间:2024-07-23 00:11:22 来源:网友投稿

1、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解决;问题发生了要与装修公司积极协调解决。

2、实在无法妥协时,如果在签订合同时已经确认当此类问题发生时的责任归属,则按照合同中的规定进行赔偿。如由第三方构成的拖延工期,返工费用应由业主承担;但是如果装修队在发现质量问题后没有及时向业主报告。造成后续更大的损失,装修队应当就扩大的损失部分承担责任。

3、如果在签订合同时没有就拖延工期问题确认责任归属,双方又无法妥协时,可以找消费者协会或者装修行业协会进行投诉。

装修工期顺延的情况有哪些

1、工程量增加

施工过程中发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。但是在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

装修公司逾期完工怎么追究

业主可以根据装修合同的约定,向法院起诉,追究装修公司的违约责任。若装修合同对此没有约定,可以让原装修公司继续装修下去,同时业主应与装修公司就装修期限的宽限期及其违约责任重新书面约定,或者更换装修公司,由新的装修公司接受该工程继续装修。

一、住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容:

1.装饰装修工程的实施内容;

2.装饰装修工程的实施期限;

3.允许施工的时间;

4.废弃物的清运与处置;

5.住宅外立面设施及防盗窗的安装要求;

6.禁止行为和注意事项;

7.管理服务费用;

8.违约责任;

9.其他需要约定的事项。

二、住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容:

1.委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话;

2.住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积,装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式;

3.装饰装修工程的开工、竣工时间;

4.装饰装修工程保修的内容、期限;

5.装饰装修工程价格,计价和支付方式、时间;

6.合同变更和解除的条件;

7.违约责任及解决纠纷的途径;

8.合同的生效时间;

9.双方认为需要明确的其他条款。

法律依据:《住宅室内装饰装修管理办法》 第二十五条 住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

装修未按期完工能不能起诉

可以。 装修未按期完工可以按合同要求协商进行索赔。协商不成可以起诉。装修公司是需要按照合同要求施工的,包括完工工期,如果未完工,造成业主损失的,业主可以要求装修公司赔偿,装修公司不赔偿的,可以起诉装修公司。 《中华人民共和国 民法典 》第五百七十七条 【 违约责任 】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!