超出标书的款项能否收回？

工程款的数额只能以合同确定。招标属要约邀请行为，投标是要约行为。但双方一旦订立了合同，其权力义务就应依合同确定。《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同，这表明合同书与投标书的内容可以不一致，不一致时应依合同规定来履行。在本案中投标书与合同约定的价款不一致，合同已修改了投标书的内容，就应按修改后的合同条款来确定工程款。

基本案情

2001年，被告（大酒店）公开招标装修工程，包括原告（装饰工程公司的数家公司）参与投标，原告的投标书上报价一栏写明“装修款不超过160万元”。原告中标后双方签订了工程承包合同书，约定：原告对被告的酒店装修工程实施总承包，该工程应于2002年9月底完成。合同第三条为：“装修款暂定为160万元，预算由甲方提出后经乙方同意，并经XX银行审核，不再更改。”

合同签订后被告向原告支付了50万预付款，原告开始施工。数月后原告提出一些装修项目变化、材料涨价，工程造价应提高至320万元。被告拒绝。双方产生争议，原告中止了工程。后双方达成协议：装修款定为240万元，并请银行进行了审核，三方在价款协议书上均已签字。

2002年10月底，工程结束，被告于验收后接受并开业，但一直拒付190万元工程款。双方无法达成共识，原告便于2003年3月诉至法院，请求被告支付工程款庭审情况：

被告的答辩理由是：装修款实际超出原投标书和合同规定的160万元；该酒店为国有企业，应经审计部门对工程款审计。审计部门对工程进行了审计，结论为：未发现违反财经纪律，但工程款按市价计过高。被告遂提出应按审计意见降低工程款50万元，原告延期完工，应付赔偿责任。被告认为应依投标书、合同规定和审计意见来确定工程款，并提起反诉，要求原告承担迟交工程的责任。

案情焦点

原告认为：双方签订的工程承包书合法有效，原告工程无质量争议。被告应按三方最后签订的价款协议书的规定支付工程款。理由为：

1、工程款的数额只能以合同确定。

招标属要约邀请行为，投标是要约行为。但双方一旦订立了合同，其权力义务就应依合同确定。《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同，这表明合同书与投标书的内容可以不一致，不一致时应依合同规定来履行。在本案中投标书与合同约定的价款不一致，合同已修改了投标书的内容，就应按修改后的合同条款来确定工程款。

2、合同内容变更后，应以最终协议内容确定价款。

合同第三条规定：“装修款暂定为160万元，预算由甲方提出后经乙方同意，并经XX银行审核，不再更改。”这说明160万元是个待定价款，确定具体数额的程序为原告提出预算，被告审核同意，银行审核后三方签字方可确定价款；一旦确定款额后，不得再作变更，即使成本上涨，原告也不可要求增加款项了。

本案中的工程款确定，正是当事人以该条规定执行的结果：即双方同意工程款为240万元，银行审核并三方在价款协议书上签字，彼此当事人已就工程款达成了一致协议。

该协议应视为当事人对原合同条款的补充，被告不执行协议内容，已构成违约。

3、审计意见的效力。

审计机关对国企的审计与监督是合法的，但其意见是否是定案的依据？

依据法律规定：审计监督主要针对的是国有资产是否流失、国有企业是否违反了财经纪律、交易双方是否恶意串通损害国家利益等问题。若发现此类问题，可在审计结论中作出认定，该认定也可作为确定合同无效的因素加以考虑。但这都属于一种行政监督，不能直接干涉民事关系。故该审计意见只是一个证据，不能是定案的直接法律依据。

4、延期交付工程具有正当理由。

判案分析

本案中原告的迟延具有正当理由。因为签订合同后被告只支付了50万元预付款，因调整部分装修项目等原因，双方对价格产生争议，原告继而中止施工。若无争议致停工一个月，原告也不会延期一个月交工。因合同第三款赋予了原告重新报价的权利，故发生争议的责任不全在原告。

法院判定：被告支付原告190万元的工程款，但原告应就延迟交付工程支付若干违约金。

关于沈阳出租车标书的问题！！

中国城市公交网 > 设施建设 > 出租汽车沈阳：新增出租车“标书”拟打破终身制来源： 时间：2009年3月27日页面功能：【字体：大 中 小】【打印】【关闭】沈阳市出租车经营权有望打破终身制。新增客运出租汽车经营权拟由目前的无限期改为有期限使用制度，即经营权每期不超过8年，经营期满由交通行政主管部门无偿收回。

意味着“标书”的使用年限为8年。至于客运出租汽车车辆的使用期限则没什么变化，客运出租汽车使用期限为6年，货运出租汽车车辆使用期限为8年。使用期满后经所有人申请且综合性能检测车辆技术等级达到一级的，可以延长使用期限，但最多不超过2年。

这样一来新增客运出租车的“标书”有效期限改为8年，正好和出租汽车车辆使用期限一致。若实施新规将带来哪些影响观点一：老“标书”会贬值“我大约是在1992年从交通局买了出租车‘标书’，花了3.1万元，后来沈阳开出租车的人越来越多，另外交通局考虑市场饱和不再卖新标书了，想开出租车就得从个人手里买‘标书’，或者从出租汽车公司租‘标书’，这就造成‘标书’价格一路疯涨，现在市场价格已经炒到了30万元左右，涨了10倍！” 已开了近20年出租的老常分析说新规会影响到老“标书”的价格：“新增客运出租车‘标书’经营期限8年，我看肯定会导致老‘标书’价格下降，至少能降到15万元。”昨日记者随机采访了8位出租车司机，都认为这一新规将会造成老“标书”贬值。

观点二：将打破公司垄断“标书”出租车司机老吴听说新规之后，显得非常兴奋：“太好了，这是好事儿呀，今后，出租车‘标书’应该不会再被那些公司垄断了。”老吴说，这些年“标书” 价格不断上涨，主要因素与一些出租汽车公司不断抬高价钱收购“标书”有关。“我估计个人手里有标书的也就1000人左右吧，剩下的都在出租汽车公司手里了，自己有标书的，一个月只需要往出租车公司交600元管理费，从出租汽车公司租标书，1个月得往公司交1700元钱，这就增大了出租车运营成本。

”老吴认为，如果新规实施，将会打破出租车公司“垄断”标书的局面，有利于降低出租车经营成本。8年有效期还有赚头吗？观点一：只要敬业，一定会赚钱新增客运出租汽车“标书”有效期8年，本钱能否赚回来？家住铁西的出租车司机老刘算了一笔账，沈阳出租车一年从冬天开始到第二年开春活儿好，平均一天能赚个三四百元。到了淡季一天能赚近300元。家养出租汽车的，白班和夜班，如果自己干一个班，一年下来毛利润能达到6万元，去掉5000元保险钱，再去掉往出租汽车公司交的管理费，一年净利润能赚5万元左右，8年能赚40万元，今后新增出租车，如果买一台出租车10万元及“标书”价格10万元的话，去掉这些本钱，8年下来还能剩20万元。

当然这得在出租车司机敬业，还得自己干一个班的情况下。观点二：若“标书”太贵，盈利空间不大由于目前该《草案》只是征求意见，市政府法制办相关负责人表示，将来“标书”卖多少钱等具体事宜都未敲定，但是记者在采访中发现，很多人都关心未来新增客运出租汽车“标书”能卖多少钱？出租车司机老张说：“如果标书价格太贵，纯粹向外租车的，8年下来就没啥赚头了。”老“标书”期限暂时不变采访中很多出租车司机关心目前已经投放到市场的出租车经营权期限是否有变化，也就是说老“标书”无限期的经营期限是否有改变？《草案》中暂时未提到这一点，只是提到了新增客运出租汽车的经营权经营期限，但是记者就此采访了市政府法制办相关负责人，该负责人表示，关于老“标书”无限期经营期限暂时应该不会改变，新增客运出租汽车“标书”8年期限尚无定论，要根据老百姓反映上来的意见进一步修改，最后经过市政府常务会通过之后才能以市政府令的形式颁布实施。

公司收到3000元标书制作费，会计怎样做分录？借：银行存款3000 借：管理费用3000（红字）这

如果是帮别人制作标书收取款项，需要确认收入。该业务如果不是你们的主营项目，可以记入其他业务收入。

企业签发出商业承兑汇票后，能否撤销票据，即收回票据，通过其他方式支付相应款项？

当然可以。撤销之后有二个处理方法：

一是你和对方商量，通过其他的付款方式付款给对方，但已经签出的承兑汇票请对方背书，然后收回交出纳保管，作其他货币资金入账；二是在确定改用其他付款方式时，需确定办理的是全额保证金承兑还是授信类承兑（后者按承兑金额交付了一定比例的保证金于银行帐户，一般20%-40%），再向银行提交一份退票申请。

一.优点

1.商业承兑票据：商业承兑汇票的付款期限，最长不超过 6 个月；商业承兑汇票的提示付款期限，自汇票到期日起 10 天；商业承兑汇票可以背书转让；商业承兑汇票的持票人需要资金时，可持未到期的商业承兑汇票向银行申请贴现；适用于同城或异地结算。

2.银行承兑汇票：对于卖方来说对现有或新的客户提供远期付款方式，可以增加销售额，提高市场竞争力。对于买方来说利用远期付款，以有限的资本购进更多货物，最大限度地减少对营运资金的占用与需求，有利于扩大生产规模。相对于贷款融资可以明显降低财务费用。

二.、作用商业承兑汇票的作用：商业承兑汇票的运用在社会经济活动中具有重要作用，使商业信用票据化和商业信用的表现形式规范化、科学化，有利于加强宏观调控，完善票据市场的功能。银行承兑汇票的作用：由于银行承兑汇票业务是在银行结算业务基础上发展的、是以真实的商品交易为基础的银行信用活动，是银行信用对商业信用的发展和补充，因此对于建立全国统一的票据市场，完善社会主义市场经济体制。对于增强银行服务功能，扩大商业银行的信用活动范围，对于促进卖方企业的商品销售，降低买方企业的经营成本，都具有积极的作用。

银行承兑汇票在国民经济中的作用可以弥补商业信用的不足，防止因企业拖欠货款而形成“三角债”，有利于促进商品流通，加速社会资金的循环和周转等。

三.基本流程出票人签发汇票并交付给收款人，收款人向汇票上记载的付款人请求付款，付款人应承担付款义务，银行并收取一定手续费用。汇票的承兑只对定日付款、出票后定期付款和见票后定期付款的汇票适用。

见票即付的汇票不需要提示承兑，也就不存在承兑行为。同时出票人与付款人为同一人的对已汇票，也不需要进行承兑。

招投标双方未按投标书规定时间交清款项及签订书面合同，算违规吗？

外经证开了票无法收回款项

无法收回的发票账务处理方法：未将发票退回可以开具退货红字发票，冲收入，跨年做"利润分配-未分配利润"；如果款项未收回，无法收回部分冲应收帐款。款项汉语词语，意思是为某种用途而储存或支出的钱。