简单工程施工合同范本5篇

简单工程施工合同范本一

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的__项目达成如下协议：

一、工程概况 项目名称： 工程地点： 工程内容： 工期：

二、合同价款 合同总价款为人民币___元整。

三、付款方式

预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。

进度款：根据施工进度，甲方按月支付乙方合同总价款的___%作为进度款。

结算款：工程完工并验收合格后，甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。

四、工程验收

乙方应按合同约定的时间完成工程。

工程完工后乙方应及时通知甲方进行验收。

验收合格后甲方应在___个工作日内支付结算款。

五、违约责任

乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的___%作为违约金。

甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付___%的违约金。

六、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订日期：___

简单工程施工合同范本二

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：

一、工程概况 项目名称： 工程地点： 工程内容： 工期：

二、合同价款 合同总价款为人民币___元整。

三、付款方式

预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。

进度款：根据施工进度，甲方按月支付乙方合同总价款的___%作为进度款。

结算款：工程完工并验收合格后，甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。

四、工程验收

乙方应按合同约定的时间完成工程。

工程完工后乙方应及时通知甲方进行验收。

验收合格后甲方应在___个工作日内支付结算款。

五、违约责任

乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的___%作为违约金。

甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付___%的违约金。

六、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订日期：___

简单工程施工合同范本三

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：

一、工程概况 项目名称： 工程地点： 工程内容： 工期：

二、合同价款 合同总价款为人民币___元整。

三、付款方式

预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。

进度款：根据施工进度，甲方按月支付乙方合同总价款的___%作为进度款。

结算款：工程完工并验收合格后，甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。

四、工程验收

乙方应按合同约定的时间完成工程。

工程完工后乙方应及时通知甲方进行验收。

验收合格后甲方应在___个工作日内支付结算款。

五、违约责任

乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的___%作为违约金。

甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付___%的违约金。

六、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订日期：___

简单工程施工合同范本四

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：

一、工程概况 项目名称： 工程地点： 工程内容： 工期：

二、合同价款 合同总价款为人民币___元整。

三、付款方式

预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。

进度款：根据施工进度，甲方按月支付乙方合同总价款的___%作为进度款。

结算款：工程完工并验收合格后，甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。

四、工程验收

乙方应按合同约定的时间完成工程。

工程完工后乙方应及时通知甲方进行验收。

验收合格后甲方应在___个工作日内支付结算款。

五、违约责任

乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的___%作为违约金。

甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付___%的违约金。

六、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订日期：___

简单工程施工合同范本五

甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：

一、工程概况 项目名称： 工程地点： 工程内容： 工期：

二、合同价款 合同总价款为人民币___元整。

三、付款方式

预付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。

进度款：根据施工进度，甲方按月支付乙方合同总价款的___%作为进度款。

结算款：工程完工并验收合格后，甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。

四、工程验收

乙方应按合同约定的时间完成工程。

工程完工后乙方应及时通知甲方进行验收。

验收合格后甲方应在___个工作日内支付结算款。

五、违约责任

乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的___%作为违约金。

甲方未按约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付___%的违约金。

六、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订日期：___