简易版2021施工合同5篇

【简易版2021施工合同之一】

甲方：某房地产开发有限公司 乙方：某建筑施工有限公司 合同编号：XX20210001 签订日期：2021年3月15日

一、工程概况 项目名称：XX住宅小区 工程地点：XX市XX区 工程内容：土建、安装等 工期：自合同签订之日起12个月。

二、合同金额 合同总价款：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）。

三、付款方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%；

进度款：每完成工程量的30%，支付相应款项；

结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项的70%；

保修金：工程竣工后支付总额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。

四、质量要求 工程质量必须符合国家及行业标准，达到合格水平。

五、违约责任

甲方逾期付款，应按日支付千分之二的违约金；

乙方逾期完工，每逾期一天，支付合同总价的千分之一违约金。

六、争议解决 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

【简易版2021施工合同之二】

甲方：某市政工程管理局 乙方：某建筑工程公司 合同编号：XX20210002 签订日期：2021年4月10日

一、工程概况 项目名称：XX道路改造工程 工程地点：XX市XX区XX路 工程内容：道路改造、排水、照明等 工期：自合同签订之日起8个月。

二、合同金额 合同总价款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

三、付款方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%；

进度款：每完成工程量的50%，支付相应款项；

结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项的70%；

保修金：工程竣工后支付总额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。

四、质量要求 工程质量必须符合国家及行业标准，达到合格水平。

五、违约责任

甲方逾期付款，应按日支付千分之二的违约金；

乙方逾期完工，每逾期一天，支付合同总价的千分之一违约金。

六、争议解决 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

【简易版2021施工合同之三】

甲方：某学校 乙方：某建筑安装公司 合同编号：XX20210003 签订日期：2021年5月15日

一、工程概况 项目名称：XX学校教学楼工程 工程地点：XX市XX区XX路 工程内容：教学楼主体结构、装修等 工期：自合同签订之日起10个月。

二、合同金额 合同总价款：人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00）。

三、付款方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%；

进度款：每完成工程量的30%，支付相应款项；

结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项的70%；

保修金：工程竣工后支付总额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。

四、质量要求 工程质量必须符合国家及行业标准，达到合格水平。

五、违约责任

甲方逾期付款，应按日支付千分之二的违约金；

乙方逾期完工，每逾期一天，支付合同总价的千分之一违约金。

六、争议解决 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

【简易版2021施工合同之四】

甲方：某工业园区 乙方：某建筑施工有限公司 合同编号：XX20210004 签订日期：2021年6月20日

一、工程概况 项目名称：XX工业园区基础设施工程 工程地点：XX市XX区XX工业园区 工程内容：道路、排水、绿化等 工期：自合同签订之日起6个月。

二、合同金额 合同总价款：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。

三、付款方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%；

进度款：每完成工程量的50%，支付相应款项；

结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项的70%；

保修金：工程竣工后支付总额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。

四、质量要求 工程质量必须符合国家及行业标准，达到合格水平。

五、违约责任

甲方逾期付款，应按日支付千分之二的违约金；

乙方逾期完工，每逾期一天，支付合同总价的千分之一违约金。

六、争议解决 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

【简易版2021施工合同之五】

甲方：某商业大厦业主 乙方：某建筑有限公司 合同编号：XX20210005 签订日期：2021年7月25日

一、工程概况 项目名称：XX商业大厦装修工程 工程地点：XX市XX区XX路 工程内容：商业大厦内外装修、安装等 工期：自合同签订之日起4个月。

二、合同金额 合同总价款：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）。

三、付款方式

预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%；

进度款：每完成工程量的30%，支付相应款项；

结算款：工程竣工验收合格后支付剩余款项的70%；

保修金：工程竣工后支付总额的5%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。

四、质量要求 工程质量必须符合国家及行业标准，达到合格水平。

五、违约责任

甲方逾期付款，应按日支付千分之二的违约金；

乙方逾期完工，每逾期一天，支付合同总价的千分之一违约金。

六、争议解决 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。