建筑装饰装修工程施工合同违约诉讼书
发表时间：2024-10-27 04:24:47
来源：网友投稿
建筑装饰装修工程施工合同违约诉讼书
尊敬的法院：
我方（甲方）与乙方签订的《建筑装饰装修工程施工合同》编号为XXXXX，约定乙方负责我方房屋的装修工程。合同约定工期为XX个月，乙方应于XX年XX月XX日前完成工程。但是乙方未能在约定工期内完成工程，至今仍未竣工。根据合同约定，乙方应承担违约责任。
现我方依法向贵院提起诉讼，要求乙方承担以下违约责任：
按合同约定支付违约金，金额为人民币XX万元；
乙方应立即完成工程，确保工程质量符合合同约定；
乙方承担因违约给我方造成的直接经济损失。
我方请求贵院依法审理，支持我方诉讼请求。
附：合同复印件、相关证据材料
此致
XX人民法院
原告：XX
联系方式：XXXXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
作文"我那打工的爸爸"
2024-07-19 02:53:03
10几人团队玩的小游戏有哪些
2024-07-19 12:41:58
教育的相对独立性和历史性区别
2024-07-28 13:55:22
设备有效期是什么意思
2024-07-31 15:32:31
高中求定义域的口诀
2024-08-01 20:40:46
基因座基因型相同代表什么
2024-10-04 14:02:10
亚运会吉祥物名称
2024-10-04 13:50:47
鲢鱼功效与作用
2024-10-05 09:05:53
亚克力浴缸如何修补
2024-10-17 14:35:19
什么专业学ROA
2025-03-19 17:04:17
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数：18,862,126篇
热门关注
首页
教育
考研
作文
公考
申论
留学
建造
会计
问答
冀ICP备2024091466号