当前位置：新励学网 > 建筑专业 > 四川省建设工程施工合同补充协议范本

四川省建设工程施工合同补充协议范本

发表时间：2024-10-27 04:36:26 来源：网友投稿

四川省建设工程施工合同补充协议范本主要包括以下内容：1. 明确工程范围和变更事项；2. 修改工程款支付方式及进度；3. 明确工程工期和延期责任；4. 调整工程质量和安全要求；5. 规定工程验收标准和办法；6. 约定违约责任和争议解决方式。协议中应详细列明双方协商一致的具体条款，确保施工合同的补充和完善。协议内容应简洁明了，便于双方理解和执行。以下为范本示例：

四川省建设工程施工合同补充协议

甲方（建设单位）：____

乙方（施工单位）：____

鉴于双方于__年月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经双方协商一致，对本合同进行如下补充：

一、工程范围和变更事项：

原合同约定工程范围为__，现增加/减少__。

甲方同意对工程进行以下变更：__。

二、工程款支付方式及进度：

甲方同意按以下进度支付工程款：__。

乙方承诺按照约定的进度和质量要求完成工程。

三、工程工期和延期责任：

工期自__年月日起至__年月日止。

乙方因自身原因造成工期延误，应承担相应的违约责任。

四、工程质量和安全要求：

乙方应按照国家标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

乙方应加强施工现场安全管理，确保施工安全。

五、工程验收标准和办法：

工程验收标准：按照国家标准和规范执行。

工程验收办法：由甲方组织验收，乙方配合。

六、违约责任和争议解决方式：

双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。

任何一方违约，应承担相应的违约责任。

争议解决方式：双方友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！