建筑工程承包合同范本3篇专业版

发表时间：2024-11-29 01:47:38 来源：网友投稿

建筑工程承包合同范本一

合同编号： __

甲方（建设单位）： __

乙方（施工单位）： __

合同签订日期： __

合同内容：

工程概况：甲方委托乙方承建位于__的__项目，工程规模__，合同总价款__元。

工程进度：工程预计于__开始，__竣工，工期为__个月。

质量标准：乙方必须严格按照国家及行业相关标准施工，确保工程质量达到__等级。

付款方式：合同签订后，甲方预付__%，工程进度款按月结算，工程竣工验收合格后支付尾款__%。

违约责任：若甲方未按时付款，应向乙方支付%的违约金；若乙方未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付%的违约金。

争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__仲裁委员会仲裁。

建筑工程承包合同范本二

合同编号： __

甲方（建设单位）： __

乙方（施工单位）： __

合同签订日期： __

合同内容：

工程名称：位于__的__项目。

工程范围：包括基础工程、主体结构、装饰装修、安装工程等。

工程工期：自合同签订之日起__个月。

质量要求：乙方应严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量达到合格等级。

合同价款：合同总价款为__元，分阶段支付。

违约责任：如甲方未按时付款，应向乙方支付%的违约金；如乙方未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付%的违约金。

争议解决：发生争议，双方应友好协商；协商不成，提交__法院诉讼。

建筑工程承包合同范本三

合同编号： __

甲方（建设单位）： __

乙方（施工单位）： __

合同签订日期： __

合同内容：

工程名称：位于__的__项目。

工程规模：建筑面积__平方米，总投资__元。

工程进度：合同签订后__日内开工，__日内竣工。

质量标准：乙方应确保工程质量达到国家及行业相关标准。

合同价款：合同总价款为__元，分阶段支付。

违约责任：如甲方未按时付款，应向乙方支付%的违约金；如乙方未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付%的违约金。

争议解决：发生争议，双方应友好协商；协商不成，提交__法院诉讼。

免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！