房屋施工承包合同范本3篇专业版
房屋施工承包合同范本1：
甲方（建设单位）：____ 乙方（施工单位）：____
一、工程概况
工程名称：____
工程地点：____
工程规模：____
工程内容：____
二、承包方式
承包方式：____
工程总价：____元
付款方式：____
三、工期及质量要求
工期：____
质量要求：符合国家及行业标准
四、合同履行
乙方应在接到甲方通知后____天内进场施工。
甲方应按约定时间提供施工图纸及材料。
五、违约责任
乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付____元违约金。
甲方未按时支付工程款，每延误一天，应向乙方支付____元违约金。
六、争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房屋施工承包合同范本2：
甲方（建设单位）：____ 乙方（施工单位）：____
一、工程概况
工程名称：____
工程地点：____
工程规模：____
工程内容：____
二、承包方式
承包方式：____
工程总价：____元
付款方式：____
三、工期及质量要求
工期：____
质量要求：达到甲方满意标准
四、合同履行
乙方应在接到甲方通知后____天内进场施工。
甲方应按约定时间提供施工图纸及材料。
五、违约责任
乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付____元违约金。
甲方未按时支付工程款，每延误一天，应向乙方支付____元违约金。
六、争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房屋施工承包合同范本3：
甲方（建设单位）：____ 乙方（施工单位）：____
一、工程概况
工程名称：____
工程地点：____
工程规模：____
工程内容：____
二、承包方式
承包方式：____
工程总价：____元
付款方式：____
三、工期及质量要求
工期：____
质量要求：符合国家标准，确保安全、环保
四、合同履行
乙方应在接到甲方通知后____天内进场施工。
甲方应按约定时间提供施工图纸及材料。
五、违约责任
乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付____元违约金。
甲方未按时支付工程款，每延误一天，应向乙方支付____元违约金。
六、争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数：18,862,126篇
首页
教育
考研
作文
公考
申论
留学
建造
会计
问答
冀ICP备2024091466号