急需一份送水泥沙子合同范本

急需一份送水泥沙子合同范本。需方单位：(简称甲方)供应单位：(简称乙方)为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应要求：产品名称产地规格等级数量（t）单价（元/t）总价备注合计人民币金额（大写）(说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)二、交(提)货时间、地点及方式：1、工程名称：2、产品用途：3、交(提)货地点：4、交(提)货方式：5、交(提)货时间、数量：6、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。7、其他约定：三、结算和付款方式：1、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。2、付款方法与期限：(1)双方在合同签订后甲方付款%；乙方供货％后甲方付款%；乙方供货％后甲方付款%。(2)乙方供货结束月内甲方付清货款。(3)其他约定：四、技术要求：1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。2、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。3、其他要求：五、验收标准、方法及提出异议期限：1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。2、验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。六、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：4、一方延迟履行主要义务，经催告后天内仍未履行：5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。以上3、4、5项权利由守约方行使。七、违约责任：1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。八、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。九、不可抗力：1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。2、其他：十、其他约定事项：十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。十二、合同签定：l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效；如需工商局鉴证的，签定后生效。2、本合同签约地点：3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。供方：需方：单位名称：单位名称：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：　开户银行：开户银行：帐号：帐号：税号登记号：税号登记号：

签订日期：年月日签订日期：年月日

急需一份腻子粉的送货合同范本腻子购销合同需方：（甲方）供方：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，和遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方经友好协商，签订本购销合同。在采购皓科新材料牌腻子粉，具体协议如下：产品、数量、价格：产品清单：类别规格（kg/袋）单价（元/T）生产执行标准外墙专用型腻子粉25JG／T158－2004普通外墙柔性抗裂腻子（底料）251280元/TJG／T158－2004普通外墙柔性抗裂腻子（面料）251150元/TJG／T158－20042.1供方应根据需方在指定的交货地点场地卸货，交货地点应为需方承诺单次运输不得低于十五吨。2.2产品在到达需方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由供方办理。3.交货时间：3.1供方按需方施工工期要求分批次供货，需方提前15天以电话或书面形式告知供方大概所需产品的规格，品种，型号及数量的订货计划。4产品质量要求4.1　供方必须按规定提供全部完整无损、距有效期满至少6个月的产品。4.2　产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书及产品检测报告所列之标准。4.3　履约期间，如双方对产品质量发生争议，供方或需方有权组织监理、施工总包单位对供方所***品进行现场随机抽样送检，并最终以需方所在地权威检验机构的检测报告(国家标准)结论为准。如供方产品质量经检测判定为不合格，供方负责赔偿检测费用并罚款5000.00元整及因产品不合格而导致的所有人工、材料、工期延误等一切经济损失；如供方产品质量经检测判定为合格，需方负责赔偿检测费用并罚款5000.00元整，因施工不当至使产品不合格而产生的一切后果由甲方负责。4.4　涂布率：每平方米腻子理论用量如下：1.6kg/m2（2遍）,具体根据墙面状况而定。4.5　产品质量以乙方在甲方所指定位置所做样板为准，若乙方所送至甲方施工现场与样板质量不符，所造成的一切损失皆由乙方负责赔偿。4.6供方必须为需方出具材料质量承诺书，该承诺书具有和合同相同法律效率并作为合同附件。4.7供方必须为需方出具本单位生产资质文件资料，该资料和合同相同法律效率并作为合同附件。5产品的交货验收及保管方式5.1　供方应在交货前3天，以电话或书面形式通知需方准确的发货日期、到货时间、到货地点、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求，需方须在收到通知后经需方确认同意后供方方可发货，需方逾期不作答复的，则视为默认同意。5.2　货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括出厂日期、规格型号、产品种类、体积重量、标准代号等，货物在交货验收合格前丢失、损坏的风险由供方承担。5.3　到货后，需方负责召集有关人员到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，需方有权拒收全部或部分货物，供方须按照需方要求收回或补齐（运输中途破损的不视为供方违约，但供方须遵义市区内在当日内（遵义市区外三日内）补齐货物，如未补齐货物则视供方违约），货到2个工作小时内需方应组织验货，并在货物清单上签字，填写交货验收合格证明，此合格证明为供方交货的凭证，也是供方要求付款的必要依据。5.4　供方产品通过交货验收并不排除供方对产品质量应承担的相关责任。5.5交货后，由需方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由需方负责。6施工验收方式6.1　供方有义务提供腻子施工的技术指导、施工验收等技术支持工作，协助需方在正确的施工方法、正常的施工条件下，腻子的施工通过相关部门的验收。7货款支付方式双方签订合同开始供货后，乙方每月30日必须把当月各单项材料进度报甲方财务审核，甲方在5个有效工作日内审核完毕支付全部货款。，甲方以转账支票或电汇的形式支付货款。因需方不按照合同支付给供方货款，需方有权停止供货，所以产生的一切后果有需方负责。8变更处理方法8.1需方有权根据工程进度推迟交货时间。需方如须改变所订货品的规格型号、数量，需提前到货期7天通知供方，供方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就需方的变更行为收取任何其他费用。9售后服务及施工配合9.1　应需方要求，供方有义务在腻子施工前对施工队伍进行技术培训（对施工单位进行腻子施工前产品施工性能介绍、施工工艺介绍、施工方法、施工中常见问题的预防及处理办法、腻子施工要求及建议等方面的培训）。9.2　应需方要求，供方有义务提供腻子施工中的技术指导（现场施工指导基底处理、检查基底情况、检查腻子调配情况，检查腻子质量并将质检情况告知需方）。10违约责任10.1　除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。10.2　供方逾期交货的，须每天向需方支付逾期部分货款总额的10％的违约金并承担罚款2000.00元整；逾期交货超过3天的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方并拒付一切材料款项和罚款20000.00元整，以出厂时间为准。10.3　供方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，需方有权拒收货物，供方对此承担一切责任。10.4需方延期付款的，须每天向供方支付逾期部分货款总额的10％的违约金并承担罚款2000.00元整。11产品保修约定及其他约定11.1保修期自工程竣工验收合格之日起算，保修期为2年，供方承担因产品本身质量原因（人为破坏除外）造成的粉化、变色、脱落、开裂、起泡等问题的责任，因施工不当至使产品不合格而产生的一切后果由甲方负责。11.2　保修期内供方承担全部因产品质量问题引起的维修和更换等费用并罚款2000.00元整。但因需方施工引起的质量问题供方不负责任。11.3　供方应保证保修的及时性，在收到需方或需方委托人（物业管理公司）的通知后，应及时做出反应。11.4　供方须在需方通知后应及时做出答复，如遇电话无法解决的问题，须派员在24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成由于质量问题所涉及的保修，维修项目，否则，视为认可需方处理；如不及时进行维修，甲方有权没收其材料保证金，乙方并赔偿由此所给甲方带来的一切经济损失和罚款20000.00元整。11.5　当供方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，需方有权委托他方处理，所以发生的费用由供方承担需方和业主方所有相关的损失费用。11.6　供方保修工作人员应遵守需方的规章制度，做到现场文明施工，举止礼貌。11.7供、需方在合同履约期间，供方有贿赂需方工作人员现象的，每发生一次贿赂金额在一百元以上或累计金额达到一百元以上的，处于罚款10000.00元整。11.8甲方每个项目未使用完的产品,保存完好清洁在不影响第二次销售的情况下，乙方应给予无条件退货。12不可抗力因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。纠纷争议处理方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，亦可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可以向双方所在城市有管辖权的人民法院起诉。14合同期限：本合同签订之日起一年内有效。15其他15.1本合同需方为重庆梅菲特涂料有限公司；供方为遵义皓科新型材料有限公司建筑材料有限公司15.2本合同另附相关产品检测报告、质量承诺书作为合同附件,并具有同等法律效率.15.3本合同用中文书写，一式4份，双方各执2份，具同等效力。未尽事宜协商解决。15.4本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为遵义。需方：供方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：签约日期：签约日期：

急需服装厂定单合同范本一份服装加工合同定作方：（以下简称甲方）承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。第一条加工成品及数量金额款号品名颜色数量及规格单价金额备注合计金额人民币大写：第二条原材料的提供由甲方提供原材料，乙方确认，具体见下：材料名称：颜色及数量：第三条服装质量加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣由乙方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。第四条包装方式及运输内用塑料袋包装，外用纸箱包装，包装费由乙方承担。运输费用由乙方负责。第五条交货及验收1交货时间：2验收地点：3验收方式及标准：随机抽检，与样衣款式、做工一致，包装方式商标洗标位置正确规格大小正确验收4其他：首次验收不合格的加工成品甲方在2天内通知乙方返修第六条定金/预付货款甲方应向乙方支付30%订金，由乙方安排生产，货物全部验收合格后由乙方开出增值税发票，票到后30天内结清货款第七条违约责任1、甲方的违约责任（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方所以造成的损失。（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50％的违约金。（3）超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第二款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。2、乙方的违约责任（1）、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。（2）、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。（3）未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担所以而支付的费用。第八条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。第九条其他约定本合同经双方签字后于2010年5月17日起生效，到全部货款结清之日为止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各执一份。甲方（章）：乙方（章）：电话：电话:

水泥沙子石子合在一起叫什么叫做混凝土混凝土，简称为“砼（tóng）”：是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作骨料；与水（可含外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

水泥沙子哪里买？你到茶叶街那边，那边有家卖水泥沙子的，还有就是工农路金满楼酒店南边也有家。价格你自己去谈吧，他们都挣的辛苦钱，没有多少的。

装修是先用上水泥沙子还是，先改水电后在上水泥沙子？先改好水电，不然的话以后会有很多麻烦，改好水电后，一切满意了，就可以上水泥沙子了。

一立方转多少水泥沙子集料用量（1）每立方碎石用量G0高强混凝土每立方的碎石用量VS为0.9～0.95m3，则每立方中碎石质量为：G0=VS×碎石松散容重（2）每立方砂用量S0S0=[G0/(1-QS)]QSQS－砂率，应经试验确定，一般控制在28～36%范围内。

急需一份销售海景房一级代理与二级代理的合同范本销售代理合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着“诚实守信、互惠互利”的合作原则，达成如下协议：一、甲方将XXX开发的XXX项目区域内的楼盘，委托乙方在省市代理销售。(具体楼盘名称及资料由甲方提供)二、委托期限自年月日至年月日。三、销售价格由甲方代表开发商随时提供详细价格表作为销售价格依据。乙方不经同意不得以高出或低于甲方提供的价格销售。甲方保证乙方的销售价格与销售现场的销售价格完全一致，并享受与销售现场同样的优惠活动及政策。四、甲方和开发商保证该项目土地使用权、房屋权属等一切相关手续文件真实、合法。若购房客户因购房合同内容（包括房屋质量、配套、交房时间等）引起的纠纷，乙方不承担责任。五、乙方客户到XX地，甲方负责接送站和安排到现场看房，并安排食宿和购买车船票。注：（在每人都预付来去路费的情况下，签定购房合同后，甲方予以报销车船票，每成交一套报销一人路费）六、乙方所有促销广告内容均须由甲方认可，乙方不得超越甲方授权向客户做出任何承诺，否则出现任何问题乙方自行承担。乙方销售过程中的所有费用包括房租、人员工资、广告宣传均由乙方承担。七、乙方客户确认方法：凡由乙方带来的客户和由乙方通知甲方登记的客户，以及在现场通过客户登记时得知是通过乙方宣传推广而得知信息自己来售楼处的客户，任何时候成交均计入乙方业绩。八、销售代理佣金及支付方式1、正常价格基础上乙方提取佣金比例①销售第1—10套，按总价的%提取。②销售第11套以上，按总价的%提取。2、佣金结算方式及结算时间①签订购房合同并一次性付清房款，乙方可按满额结算佣金；②签订购房合同并按规定交齐首付款或分期付款已付清％以上房款，先结算已付房款部分的佣金，余额佣金等购房户办理完按揭贷款手续并且放贷或分期付款全部付清后即结清。3、结算时间：双方每月日前核对确认上月销售报表，日前甲方向乙方支付上月代理佣金。4、乙方须于每月日前提供开发商认可的正规发票。九、如遇客户退房并经开发商同意的，销售业绩取消，乙方收取的代理佣金退还开发商。十、如遇销售政策调整，甲方应及时通知乙方，商议解决办法。合同到期本协议自动终止，可重新签订合同。十一合作期间如因乙方经营不善造成无法履行合约，乙方可提出解除合约。十二、争议解决1、若因本合同发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向兰州市城关区人民法院提出诉讼。2、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效，甲乙双方各一份。未尽事宜双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日

水泥沙子混合后水为啥会硬化?你就是单独水泥加水也会硬化啊，全是因为水泥的成分结构，至于是啥我就不知道，你问下水泥的特征就好