工程专业分包合同范本3篇新
工程专业分包合同范本一
合同编号:[填写合同编号] 签订日期:[填写签订日期] 甲方:(分包单位名称) 乙方:(总包单位名称)
一、分包工程内容
工程名称:[填写工程名称]
工程地点:[填写工程地点]
工程内容:[详细列出分包工程的具体内容和范围]
二、合同价款
合同总价:[填写合同总价]
付款方式:[详细说明付款时间、比例及方式]
三、工期
工期开始日期:[填写开始日期]
工期结束日期:[填写结束日期]
四、质量要求
质量标准:[按照国家标准或行业标准说明质量要求]
质量验收:[说明质量验收程序和标准]
五、安全责任
乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
乙方应制定安全生产措施,确保施工安全。
六、违约责任
若甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。
若乙方未按期完成工程,应向甲方支付违约金。
七、争议解决
双方发生争议,应友好协商解决。
协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
日期:年月日 日期:年月日
工程专业分包合同范本二
合同编号:[填写合同编号] 签订日期:[填写签订日期] 甲方:(分包单位名称) 乙方:(总包单位名称)
一、分包工程概况
工程名称:[填写工程名称]
工程地点:[填写工程地点]
分包工程内容:[详细列出分包工程的具体内容和范围]
二、合同价款及支付
合同总价:[填写合同总价]
付款方式:[详细说明付款时间、比例及方式]
三、工期
工期开始日期:[填写开始日期]
工期结束日期:[填写结束日期]
四、质量标准
质量要求:[按照国家标准或行业标准说明质量要求]
质量验收:[说明质量验收程序和标准]
五、安全责任
乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
乙方应制定安全生产措施,确保施工安全。
六、保密条款
双方对本合同内容负有保密义务。
未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
七、争议解决
双方发生争议,应友好协商解决。
协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
日期:年月日 日期:年月日
工程专业分包合同范本三
合同编号:[填写合同编号] 签订日期:[填写签订日期] 甲方:(分包单位名称) 乙方:(总包单位名称)
一、分包工程信息
工程名称:[填写工程名称]
工程地点:[填写工程地点]
分包工程内容:[详细列出分包工程的具体内容和范围]
二、合同价款及支付方式
合同总价:[填写合同总价]
付款方式:[详细说明付款时间、比例及方式]
三、工期
工期开始日期:[填写开始日期]
工期结束日期:[填写结束日期]
四、质量要求
质量标准:[按照国家标准或行业标准说明质量要求]
质量验收:[说明质量验收程序和标准]
五、安全责任
乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
乙方应制定安全生产措施,确保施工安全。
六、知识产权
乙方应保证分包工程所涉及的知识产权合法有效。
未经甲方同意,乙方不得将分包工程中的技术秘密转让给第三方。
七、争议解决
双方发生争议,应友好协商解决。
协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
日期:年月日 日期:年月日
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇